В_____________________________
_____________________________
(наименование суда)
_____________________________
_____________________________
(почтовый адрес)
ИСТЕЦ:_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)
ОТВЕТЧИК:_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)
ТРЕТЬИ ЛИЦА:_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(При наличии.
Указатьадрес, телефон)
ЦЕНА ИСКА:_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(сумма, рублей)
Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков
начала работ по договору строительного подряда
В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ 20__ г. между мною ________________________ (заказчик) и ответчиком _________________________________________ (подрядчик), подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________________________________________________________________________________________________________(характеристики объекта)не позднее "__"______ 20__ г. (п. ___ договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ 20__ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.
В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ 20__ г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ___________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).
В письменном ответе от "___"__________ 20__ г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ 20_ г. подтверждается _____________ (привести доказательства).
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясьст. 708ГК РФ,
прошу:
взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.
Приложения:
1. Договор строительного подряда от "__"_____ 20_ г. - на _ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;
3. Копия заказного письма от "__"______ 20__ г. - на __ стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;
5. Ответ подрядчика от "___"________20__ г.
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;
9. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления: "___"___________ 20__ г.
Подпись истца
